Contract de Antrepriză / Prestări Servicii
Pentru lucrări materiale, intelectuale sau servicii complexe: un contract complet care stabilește obiectul, prețul, recepția, garanția și proprietatea intelectuală, cu raportare la art. 1851 Cod civil.
av. Victor-Gabriel Dumitrescu
Baroul București · Asistență Firme
Verificat juridic de
Documentul este un model standard. Nu reprezintă consultanță juridică personalizată.
Modelul este destinat situațiilor uzuale și nu acoperă toate particularitățile juridice, fiscale sau comerciale ale unei spețe concrete. Pentru situații complexe, consultați un avocat.
Despre contract de antrepriză / prestări servicii
Contractul de antrepriză este reglementat de art. 1851 și următoarele din Codul Civil. Prin acest contract, antreprenorul se obligă, pe riscul său, să execute o lucrare materială ori intelectuală sau să presteze un serviciu pentru beneficiar, în schimbul unui preț. Spre deosebire de contractul de muncă, antreprenorul își organizează activitatea independent.
Este contractul potrivit pentru construcții, renovări, proiecte IT, consultanță, servicii creative sau orice lucrare complexă cu livrabile definite. Un contract scris protejează ambele părți: stabilește clar ce se livrează, în ce termen, la ce preț și ce se întâmplă dacă apar probleme.
Pe DocuJuridice generezi un contract de antrepriză complet în 5 minute: completezi datele părților, descrii lucrarea, stabilești prețul și termenele, și primești PDF-ul personalizat pe email. Verificat de un avocat din Baroul București.
Ce contine documentul
Temei legal: art. 1851-1880 Cod Civil (contractul de antrepriză)
Cum generezi contractul pe DocuJuridice
- 1Completezi datele beneficiarului (cel care comandă lucrarea): nume/denumire, CNP/CUI, adresă
- 2Completezi datele antreprenorului (cel care execută): nume/denumire, CNP/CUI, adresă
- 3Descrii detaliat lucrarea: ce se execută, unde, cu ce materiale, ce livrabile sunt așteptate
- 4Stabilești prețul (forfetar sau pe etape), avansul și modalitatea de plată
- 5Stabilești termenul de executare, termenele intermediare și penalitățile de întârziere
- 6Alegi clauzele privind recepția, garanția și proprietatea intelectuală
- 7Plătești și primești PDF-ul pe email, gata de printat și semnat de ambele părți
Clauze importante de care sa tii cont
Descrierea detaliată a lucrării
Cu cât lucrarea este mai bine descrisă (ce incăperi, ce lucrări, ce materiale, ce finisaje), cu atât mai puține dispute vor apărea. „Renovare apartament" nu e suficient — trebuie „renovare bucătărie: montaj gresie 20mp, instalare chiuvetă, zugrăvit pereți 35mp".
Prețul forfetar vs. preț pe etape
Prețul forfetar (global) nu se modifică, indiferent cât a durat lucrarea (art. 1867 Cod Civil). Prețul pe etape permite verificarea fiecărei faze înainte de plata următoare. Combinația ideală: preț total forfetar, plătit în tranșe pe etape.
Termenele intermediare
Dacă lucrarea durează săptămâni sau luni, nu pune doar un termen final. Stabilește termene intermediare (etape) — astfel poți verifica progresul și interveni devreme dacă ceva nu merge conform planului.
Recepția lucrării
Recepția este momentul în care confirmi că lucrarea e terminată conform. Dacă nu recepționezi în termenul stabilit, lucrarea se consideră recepționată tacit (art. 1862 Cod Civil). Include un termen clar și dreptul de a consemna deficiențe.
Garanția contra viciilor
Antreprenorul răspunde pentru viciile ascunse ale lucrării, chiar și după recepție (art. 1863 Cod Civil). Stabilește o perioadă de garanție clară (6 luni, 1 an, 2 ani) și ce acoperă: remediere gratuită a defecțiunilor apărute din vina execuției.
Penalitățile de întârziere
Standard: 0,1% pe zi din valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere a antreprenorului. Poți stabili penalități și pentru beneficiar (întârziere la plată). Penalitățile motivează ambele părți să respecte termenele.
Greseli frecvente la incheierea contractului
❌ Descriere vagă a lucrării
„Renovare apartament" fără detalii duce la dispute: antreprenorul spune că a terminat, beneficiarul spune că nu asta a comandat. Fără detalii, instanța nu poate stabili ce s-a convenit.
❌ Plata integrală în avans
Dacă plătești tot dinainte, antreprenorul nu mai are motivație să termine la timp sau conform. Plătește pe etape: 30% avans, 40% la jumătatea lucrării, 30% la recepția finală.
❌ Lipsa termenelor intermediare
Un singur termen final pentru o lucrare de 3 luni înseamnă că afli prea târziu dacă lucrarea e în urmă. Pune termene pe etape ca să poți interveni devreme.
❌ Nu semnezi proces-verbal de recepție
Fără PV de recepție, nu poți dovedi ce s-a predat, ce era conform și ce nu. Orice pretenție ulterioară devine greu de susținut în instanță.
❌ Ignori clauza de proprietate intelectuală
La proiecte IT, design sau consultanță, dacă nu stabilești cine deține drepturile de autor, antreprenorul rămâne titularul creației — chiar dacă tu ai plătit.
Intrebari frecvente
Care e diferența între contractul de antrepriză și cel de prestări servicii?+
Ce este prețul forfetar?+
Ce se întâmplă dacă beneficiarul nu recepționează lucrarea?+
Pot folosi acest contract pentru proiecte IT sau creative?+
Cât costă contractul de antrepriză pe DocuJuridice?+
Contractul de antrepriză e valabil fără notar?+
Ce fac dacă antreprenorul nu termină lucrarea la timp?+
Cine furnizează materialele — eu sau antreprenorul?+
Pot rezilia contractul dacă nu sunt mulțumit de lucrare?+
Ce se întâmplă cu proprietatea intelectuală la un proiect IT?+
Articole si resurse utile
Ce spun clientii nostri
“Am generat contractul in cateva minute. Foarte clar, complet si usor de folosit. Recomand!”
Andreea M. — București
“Exact ce aveam nevoie — un document profesional fara sa astept zile intregi la un avocat. PDF-ul a venit instant pe email.”
Radu P. — Cluj-Napoca
“Pretul e corect pentru ce primesti. Mi-a placut ca e verificat de un avocat si ca pot vedea modelul inainte de plata.”
Elena S. — Timișoara
“Simplu, rapid si profesional. Am folosit documentul a doua zi la notar fara nicio problema.”
Mihai D. — Iași
Documente asociate
Clientii care au generat acest document au folosit si:
Situatia ta e mai complexa?
Dacă ai nevoie de un document personalizat sau de asistență juridică, te punem în legătură cu un avocat independent.